В этой заметке приведу выдержки из Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 июня 2010 г. по делу № Ф07-5235/2010, касающегося оплаты подрядных работ.
Исполнитель, выполнив работу в полном объеме, подал иск о взыскании задолженности. Ответчик (заказчик) против иска возражал, считая, что нарушение истцом сроков выполнения работ предоставило ему право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Суд установил, что работы выполнены с нарушением сроков, однако оно произошло по вине заказчика. В силу п. 1 ст. 759 ГК РФ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Как следует из материалов дела, техническое задание на проектирование, а также иные исходные данные для выполнения работ, согласованные в договоре, были переданы исполнителю несвоевременно. Таким образом, задолженность должна быть оплачена, исходя из п. 3 ст. 405 ГК, согласно которому должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
Заказчик, не исполнив встречные обязательства, не был вправе в одностороннем порядке отказываться от оплаты.
